Dictamen N° E123175
2025-07-22
Representa la resolución N° 28, de 2025, del MinisFacultades CGR, toma de razón, convenios ad referé
Sumario
N° E123175 Fecha: 22-07-2025 Esta Contraloría General no ha dado curso a la resolución del epígrafe, que regulariza lo obrado y aprueba convenios ad-referéndum Nos 9 y 10 del contrato "Diseño Obras Fluviales Río Copiapó en Sector urbano y Manejo de Cauce en Sector Rural, Comuna de Copiapó, Región de Atacama", atendido que no se acompaña la totalidad de la documentación que le sirve de sustento. En efecto, no se adjunta el cronograma de actividades vigente ni los precedentes, junto con los antecedentes que acrediten la necesidad de los aumentos de plazo que se autorizan. En el mismo s...
Texto del dictamen
N° E123175 Fecha: 22-07-2025 Esta Contraloría General no ha dado curso a la resolución del epígrafe, que regulariza lo obrado y aprueba convenios ad-referéndum Nos 9 y 10 del contrato "Diseño Obras Fluviales Río Copiapó en Sector urbano y Manejo de Cauce en Sector Rural, Comuna de Copiapó, Región de Atacama", atendido que no se acompaña la totalidad de la documentación que le sirve de sustento. En efecto, no se adjunta el cronograma de actividades vigente ni los precedentes, junto con los antecedentes que acrediten la necesidad de los aumentos de plazo que se autorizan. En el mismo sentido, se requiere la documentación suscrita y aprobada por el inspector fiscal relativa a los informes ingresados al SEA, junto con un análisis detallado que permita identificar con claridad las variaciones de las actividades consideradas en el contrato y de las tareas extraordinarias estipuladas con el fin de obtener los permisos y aprobaciones necesarias para la ejecución del proyecto. Saluda atentamente a Ud., Por orden de la Contralora General de la República Natalia Rita Gutiérrez Soto Jefa (S) Comité Obras Públicas