Dictamen N° E533277

Texto del dictamen

N° E533277                   Fecha: 28-VIII-2024

Esta Contraloría General no ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba el convenio de término anticipado de común acuerdo del contrato “Repos. Ruta 148, Etapa II, Bulnes - Quillón Sec. Pasada por Libuy, salida Puente El Roble tramo DM. 5.700 a DM. 10.100 y DM. 11.215 a DM. 15.380, comunas de Bulnes y Quillón, provincia de Diguillín, región de Ñuble”, por cuanto no se cuenta con la totalidad de los antecedentes que justifiquen el término anticipado por la causal invocada. 

Así, no se han remitido los antecedentes de respaldo de lo afirmado en la carta PYC/N°43/2024 de 26 de julio de 2024, del contratista, y en la minuta de revisión solicitud de término anticipado de contrato, de 30 de julio de 2024, del inspector fiscal. 

Tampoco se han enviado antecedentes técnicos tales como los programas de trabajo, los libros de obra y de comunicaciones, los que sustentan las modificaciones, los relativos al traslado de postaciones, entre otros, para conocer el efectivo estado de los trabajos, los períodos de paralización y los de reactivación. 

De la misma manera, resulta necesario precisar las labores ejecutadas por la empresa, en los períodos con posterioridad a las paralizaciones pactadas. 

En ese orden de ideas, se deberá remitir una minuta explicativa, junto con los antecedentes mencionados, que detalle y documente cronológicamente las gestiones llevadas a cabo por la contratista respecto de los valores pro forma y en especial del traslado de postaciones, así como de las respuestas de las distintas empresas de servicios. 

Por último, se deberá precisar el avance correcto del traslado de postaciones, ya que en el considerando se señala para dos empresas eléctricas un 18%, en circunstancias que en la minuta de 30 de junio de 2024 adjunta (y no de 30 julio, según los vistos) aparece 25% y en el folio 135 del libro de obras digital, se consignan 47,3% y 18,2% de avance en tales traslados. 

Saluda atentamente a Ud.,


Por orden de la Contralora General de la República (S).
JUAN CARLOS LILLO VALENZUELA
Subjefe de División