Dictamen N° E294864
2023-01-04
Cursa con alcances la Resolución N° 49, de 2022, dFacultades CGR, toma razón, término anticipado con
Sumario
N° E294864 Fecha: 04-I-2023 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que declara el término anticipado con cargo del contrato “Terminación Puente Bicentenario Tercera Etapa, Región del Biobío”, en conformidad al artículo 151 letra d), en relación con el artículo 139, ambos del Reglamento para Contratos de Obras Públicas -aprobado por el decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas- en cuanto se refiere a la paralización de los trabajos superior a 15 días, conforme a los antecedentes tenidos a la vista. Además, en relación al porcentaje d...
Texto del dictamen
N° E294864 Fecha: 04-I-2023 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que declara el término anticipado con cargo del contrato “Terminación Puente Bicentenario Tercera Etapa, Región del Biobío”, en conformidad al artículo 151 letra d), en relación con el artículo 139, ambos del Reglamento para Contratos de Obras Públicas -aprobado por el decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas- en cuanto se refiere a la paralización de los trabajos superior a 15 días, conforme a los antecedentes tenidos a la vista. Además, en relación al porcentaje del avance físico programado y real, y el correspondiente al atraso que presenta la obra -consignados en el considerando y en los documentos remitidos-, se debe tener presente que tales porcentajes son sin perjuicio de lo que establezca comisión de recepción de la obra en el informe detallado y valorizado de los trabajos ejecutados, que debe elaborar en conformidad al artículo 166 del aludido reglamento y de los diversos montos que resulten de la liquidación del contrato. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República. JUAN CARLOS LILLO VALENZUELA Subjefe de División