Dictamen N° E4268
2020-05-05
Representa el decreto N° 13, de 2020, del Ministerfacultades cgr, toma de razón, vigencia convenio d
Sumario
N° E4268 Fecha: 05-V-2020 Esta Entidad de Control ha debido abstenerse de dar curso al documento del epígrafe, que aprueba una modificación del plazo de vigencia del convenio de desempeño aprobado por el decreto N° 104, de 2010, de esa cartera de Estado, suscrito con la Universidad de Chile en el marco del Fondo de Desarrollo Institucional para el año 2009, por cuanto no se ajusta a derecho. En efecto, se advierte que las obras pendientes de ejecutar que fundamentan la presente modificación deben efectuarse en el plazo de ejecución previsto para las actividades, término que conforme al ...
Texto del dictamen
N° E4268 Fecha: 05-V-2020 Esta Entidad de Control ha debido abstenerse de dar curso al documento del epígrafe, que aprueba una modificación del plazo de vigencia del convenio de desempeño aprobado por el decreto N° 104, de 2010, de esa cartera de Estado, suscrito con la Universidad de Chile en el marco del Fondo de Desarrollo Institucional para el año 2009, por cuanto no se ajusta a derecho. En efecto, se advierte que las obras pendientes de ejecutar que fundamentan la presente modificación deben efectuarse en el plazo de ejecución previsto para las actividades, término que conforme al párrafo segundo de la cláusula undécima del acuerdo original y al artículo 39 del decreto N° 655, de 2008, de ese origen, que aprueba el reglamento del aludido fondo, sólo puede extenderse por una sola vez y por un plazo que no exceda de un año, lo cual ya se verificó y sancionó a través del decreto N° 181, de 2015, de ese ministerio. En atención a lo expuesto, se representa el instrumento de la suma. Saluda atentamente a Ud. Por orden del Contralor General de la República María Soledad Frindt Rada Jefa de División