Dictamen N° 5137

Texto del dictamen

N° 5.137                                Fecha: 25-II-2020

La Contraloría General no ha dado curso al instrumento del rubro, que declara el término anticipado con cargo del contrato “Mejoramiento rutas S/ROL, T-981-U, sector Crucero -Entrelagos, región de Los Ríos”, por cuanto los antecedentes tenidos a la vista no permiten dar por acreditada la paralización superior a 15 días que se invoca como causal -en los vistos y no en la parte resolutiva del acto en examen-, acorde con el artículo 151 letra d), en relación con el artículo 139, ambos del Reglamento para Contratos de Obras Públicas -aprobado por el decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas-.

Además, no se ha efectuado un análisis detallado acerca de las razones en virtud de las cuales no han sido resueltos, a la fecha, los hallazgos arqueológicos y los problemas asociados a que el proyecto carezca de perfiles restringidos y encauzamientos en la zona de puentes existentes -a que se alude en la carta del contratista de 23 de diciembre de 2019- y su incidencia en la paralización de las obras.

Por último, tampoco se acompaña la respuesta de la Administración dada al contratista a la carta antes mencionada, ni copia de los estados de pago.

Saluda atentamente a Ud.,


Por orden del Contralor General de la República
División de Infraestructura y Regulación
Subjefe de División